Oui, je pense que c'est le cas. Pour NOMA Marrakech, il est en fait préférable d'avoir un seul document fort où la protection B2B est intégrée. De cette façon, vous n'aurez pas de clients qui prétendent qu'ils n'ont pas vu les conditions spécifiques.
Je placerais la section suivante directement après "Réclamations" et avant "Limitation de responsabilité":
Sauf accord exprès et écrit, l'obligation de NOMA Marrakech est limitée à la livraison du produit convenu.
Le client est entièrement responsable de
la conception
le contrôle des dimensions
la personnalisation technique
l'installation
l'assemblage
travaux de construction
l'entretien ultérieur
et de veiller à ce que les travaux soient effectués conformément à la législation applicable, aux règles de l'industrie, aux codes de la construction et aux exigences techniques.
Pour les produits tels que les éviers, les produits en pierre naturelle, le tadelakt, les matériaux de surface à base de chaux, les orangeries, les cloisons en verre, les portes, les fenêtres, les menuiseries spéciales et les autres produits liés au bâtiment, le client est tenu de vérifier toutes les conditions techniques avant de passer commande et de procéder à l'installation.
Le client est tenu de contrôler les produits livrés sans délai après leur réception.
Tout défaut, dommage ou écart doit être signalé par écrit dans un délai raisonnable après que le défaut a été ou aurait dû être découvert.
NOMA Marrakech doit toujours avoir la possibilité d'examiner le produit avant d'entreprendre toute action, réparation, démontage ou autre mesure.
Toute action entreprise sans l'autorisation de NOMA Marrakech peut affecter le droit du client à faire une réclamation.
Dans la mesure où la loi applicable le permet, NOMA Marrakech n'est pas responsable des coûts relatifs à
au démontage
au démontage
à l'enlèvement du produit installé
la réinstallation
réinstallation
travaux correctifs
travaux de plomberie
travaux d'électricité
coûts de la main-d'œuvre
coûts de la main-d'œuvre
gestion de projet
coûts de construction
coûts de transport
coûts de stockage
solutions temporaires
frais d'hôtel
arrêts de production
les retards dans les projets de construction
Cette disposition s'applique que les défauts soient détectés avant ou après l'installation.
Si un produit s'avère défectueux, la responsabilité de NOMA Marrakech est limitée, à son choix, à :
la réparation
le remplacement par un produit équivalent ou similaire
la refabrication du produit
le remboursement du montant payé pour le produit en question.
Le Client ne pourra prétendre à aucune autre indemnisation ou recours en sus de ce qui précède.
NOMA Marrakech ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages indirects ou immatériels, y compris mais sans s'y limiter :
le manque à gagner
perte de production
interruption d'activité
coûts de retard
perte de contrats
perte de revenus
perte de clientèle
pertes économiques consécutives
que le dommage ait été causé directement ou indirectement par la livraison, la réclamation, le retard ou le défaut du produit.
La responsabilité totale de NOMA Marrakech concernant tout produit fourni sera en toutes circonstances limitée au montant effectivement payé par le client pour ce produit.
Cette limitation s'applique dans la mesure permise par la loi suédoise.
Pour les clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, les présentes conditions générales s'appliquent dans leur intégralité.
La confirmation de la commande, le paiement, la réception de la livraison ou l'acceptation d'un devis sont considérés comme une acceptation des conditions générales.
Les commandes passées sont contraignantes et ne peuvent être annulées après le début de la production, de l'achat ou de la réservation des matériaux.
Pour les produits sur mesure, personnalisés ou fabriqués spécialement, il n'y a pas de droit de retour, de droit de retrait ou de droit d'annulation.
Dans le cas d'achats au détail, la loi suédoise s'applique et le tribunal du district d'Ystad est la première instance de résolution des litiges.